通知书，汉语词汇，指以书面告知的形式，送达到被告知人的手里。以下是小阅为大家推荐的关于一些工程停工通知模板，希望能帮助到大家!
工程停工通知模板1
__：
鉴于你在建的___(位于______)占用国有土地，无任何合法手续，严重违反《城乡规划法》和《土地法》，不符合国有土地使用有关规定，未经审批擅自新建，影响________整体规划，限立即停工，若无合法手续继续建造，责任自行承担。
______人民政府
20__年6月7日
送达人：
接收人：
工程停工通知模板2
七城管金沙字[__]号：
你(单位)在进行建设的'行为，违反了《中华人民共和国城乡规划法》第四十条第一款的规定，现依据《中华人民共和国城乡规划法》第六十四条的规定，限你(单位)在接到通知书之日起立即停止建设，逾期我局将依法采取查封施工现场、强制的拆除等措施。
如你(单位)不服本决定，可以在收到本通知书之日起60日内向七台河市人民政府申请行政复议，也可以在三个月内直接向人民法院起诉。
七台河市金沙新区管委会行政执法局(公章)
__年__月__日
当事人：
承办人：
工程停工通知模板3
编号：__施工单位：__
你单位在__施工，因违反__规定，经__检查组(安全检查员)检查，目前施工危及营业线行车安全。应立即停工并采取措施，保障营业线列车安全运行。特此通知。
复工前书面报告我单位(部门)__，复查合格后才能复工。
发出通知单位：__姓名：__时间：
接收通知单位：__姓名：__时间：
附注：本通知书一式五份，主送施工单位，抄送建设单位、铁路局安监室、主管业务处，自存。
工程停工通知模板4
__户：
你在擅自进行施工，严重违反了《中华人民共和国城乡规划法》第四十条规定，现向你下发责令停工通知书，维持已有的现状，若再违章建设，镇人民政府将按照《中华人民共和国城乡规划法》第六十四条规定予以清除并处以相应处罚。
送达人：
接收人：
二〇__年__月__日
工程停工通知模板5
建房户：
经_____城镇建设管理办、国土办、安监办对建设行业安全生产自查中，发现你户在______擅自修建的房屋，。你的行为违反了《中华人民共和国城乡规划法》有关规定，现责令你户立即停止建设，听后处理。若逾期不履行，镇人民政府将按照《中华人民共和国城乡规划法》第六十四条之规定依法处理，由此引起的一切经济损失和法律责任概由你户自行承担。
特此通知
送达人：
接受人：
工程停工通知模板相关文章：
★ 个人承包施工安全协议书模板
★ 关于建筑合同协议书
★ 包工包料施工承包合同范本
★ 挡土墙施工承包合同范文3篇
★ 房地产工程个人总结报告
★ 2024年最近地砖施工合同【5篇】
★ 建筑劳务承包合同范本3篇
★ 木工班组劳务承包合同3篇
★ 包木工承包合同范本3篇
★ 2024年最近地砖施工合同【5篇】
上一篇：工程罚款通知模板
下一篇：工程限期整改通知书模板
